Образец договора на проведение ремонта помещения. Договор подряда на выполнение ремонтных работ (отделочных). Договор на ремонт помещения: бланк
в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны », заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется самостоятельно или с привлечением контрагентов из своих материалов, выполнить работы по ремонту офисных помещений: по адресу: , именуемом в дальнейшем Объектом, с соблюдением норм и правил, требований Заказчика согласно технического задания, а Заказчик – принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего договора.
Если такие события делают невозможным или неприемлемым для нас доставку, мы вправе полностью или частично отказаться от договора. 3 остается незатронутым. Соблюдение сроков доставки предполагает своевременное получение всех документов, которые будут поставляться покупателем, необходимые согласования и согласования, в частности планы, а также соблюдение согласованных условий платежа и других обязательств покупателя. Если эти требования не будут выполнены своевременно, сроки будут соответственно продлены.
Это не применяется, если поставщик несет ответственность за задержку. Узкие места и задержки, которые возвращаются изготовителю, не несут ответственности за нас. Доставка зависит от покупателя, даже если оплата оплачивается по доставке. При повреждении во время транспортировки мы несем ответственность только в том случае, если мы явно приняли доставку на свой страх и риск. Страхование от бремени выдается только по требованию покупателя и при исчислении страхового взноса. Любой кредит за ущерб не будет производиться до тех пор, пока мы не будем покрыты страховой компанией.
1.2. Объем, характер и стоимость работ, предусмотренных в п.1.1 настоящего договора, определяются техническим заданием и сметой, утвержденной Заказчиком и согласованной Подрядчиком.
2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Срок выполнения работ по данному договору составляет рабочих дней с момента заключения настоящего договора и получения авансового платежа.
В этом отношении дальнейшие обязательства не принимаются нами. Если не оговорено иное, наши поставки будут отправлены без страховки. Если мы вступаем в просрочку, покупатель, даже если он делает вероятным, что он понесет убытки от этого, не может требовать компенсации за часть поставки, которая не может быть введена в надлежащую эксплуатацию из-за задержки.
Оба требования о возмещении ущерба покупателю в связи с задержкой поставки, а также другие требования о возмещении ущерба исключаются во всех случаях задержки доставки, даже после истечения срока, установленного для поставщика. Это не применяется, если ответственность является обязательной в случаях намерения, грубой небрежности или травмы жизни, конечности или здоровья. Клиент может выйти из договора только в пределах предусмотренных законом положений, поскольку задержка в доставке относится к поставщику.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
4.1. Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметной стоимости работ по Объекту. Стоимость работ составила: рублей, в том числе НДС: рублей. Смета настоящего договора прилагается и является его неотъемлемой частью.
Адреса и платежные реквизиты сторон
Изменение бремени доказывания на недостаток покупателя не связано с вышеуказанными правилами. Покупатель обязан объявить по требованию нас в разумные сроки, выходит ли он из договора из-за задержки доставки или настаивает на доставке. Если пересылка или доставка по желанию покупателя более чем через две недели после уведомления о готовности задерживается, покупатель может, каждый месяц начался, затраты на хранение 0, 5% от стоимости поставки, но не более 2, 5%, рассчитываются быть. Договорным сторонам остается доказательство более высоких или меньших затрат на хранение.
4.2. Подрядчик приступает к выполнению работ после получения от Заказчика авансового платежа в размере: рублей, в том числе НДС: рублей. Окончательный расчет по объекту производится Заказчиком на основании представленных Подрядчиком актов приемки выполненных работ по формам КС-2 и КС-3, составленных на основании сметной стоимости с применением коэффициентов пересчета СМР, действующих на период сдачи-приемки работ.
Модули, необходимые для заказанной системы, могут доставляться заказчику заранее. Мы не несем ответственности за любые потери или повреждение модулей, предоставленных нами или от нашего имени, заранее на строительной площадке. Если клиент не сможет безопасно хранить его, клиент должен уведомить нас сразу после получения подтверждения заказа. В этом случае модули будут доставлены в день установки. Дополнительные расходы на доставку данного дня оплачиваются клиентом.
Покупатель обязан предоставить нашим сотрудникам доступ к необходимым областям для установки на согласованной дате поставки. Для дефектов материалов мы несем ответственность следующим образом. Качество товара - это только описание продукта в предложении по согласованию. Мы не даем гарантии состояния товара или его продолжительности.
5. ПРИЕМКА И СДАЧА РАБОТ
5.1. Сдача-приемка выполненных работ оформляется соответствующими актами форм КС-2 и КС-3, подписываемыми Сторонами и является бесспорным документом для денежных расчетов сторон.
5.2. В течение рабочих дней после представления Подрядчиком акта сдачи-приема выполненных работ (форма КС-2) Заказчик обязан либо принять надлежаще выполненные работы, либо представить мотивированный письменный отказ. В последнем случае Сторонами составляется перечень доработок с указанием согласованных сроков их исполнения. Заказчик подписывает акт после устранения всех замечаний.
Если дополнительная работа не удалась, покупатель может отказаться от договора или уменьшить вознаграждение без ущерба для любых требований о возмещении убытков. Материальные дефекты должны сообщаться нам в письменной форме без задержки, то есть не позднее, чем через 3 дня после получения товара. Позднее жалобы не принимаются.
Претензии в отношении дефектов не существуют лишь незначительные отклонения от согласованного качества, незначительного ухудшения юзабилити, естественный износ или повреждения, вызванная передачей риски в результате неправильного или небрежного обращения, чрезмерное напряжения, непригодное оборудования или специальных внешних воздействий или не предусмотренное в договоре есть. Если покупатель или третьи стороны совершают неправильные изменения или ремонтные работы, нет претензий в отношении дефектов для них и возникающих в результате ущерба.
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
6.1. Заказчик обязуется:
6.1.1. Обеспечить беспрепятственный доступ Подрядчика для производства работ.
6.1.2. Принять выполненную Подрядчиком работу и оплатить ее в течение банковских дней.
6.2. Подрядчик обязуется:
6.2.1. Своевременно и качественно, на высоком профессиональном уровне и в строгом соответствии со СНиП выполнить работы.
То же самое относится к повреждению строительной ткани объекта установки, возникающей в результате производства необходимых проемов на стене и т.д. В случае жалоб платежи покупателя могут быть удержаны только в той степени, которая соответствует материальным дефектам, которые произошли. Покупатель может удерживать платежи только в том случае, если заявлено уведомление о дефекте, разрешение которого не подлежит сомнению. Если жалоба ошибочно сделана, мы вправе потребовать расходы, понесенные покупателем.
Информация о гарантии и гарантийные условия - это исключительно информация производителя, за которую мы не несем ответственности. В гарантийном случае производитель может выбрать замену или ремонт. Мы не несем ответственности за расходы, в частности, за сбор и проездные расходы и т.д. Которые связаны с ответственностью изготовителя. Наши собственные гарантийные требования к производителям и поставщикам предоставляются клиенту по запросу.
6.2.2. Обеспечить соблюдение правил и норм пожарной безопасности, производственной санитарии, безопасности труда и иных мер, направленных на безопасность Объекта.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение настоящего договора вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, а именно: пожары, землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия, наступившие после подписания настоящего договора.
За ущерб, возникший по гарантии за нарушение договорных обязательств, консалтинговых ошибок, деликта, за преступное нарушение ректификации или замены обязательств или иных законных основаниях - и, в частности, если они не вызваны этот ущерб сам объект доставки - мы несем ответственность или наших законных представителей и заместителей агентов, за исключением случаев, когда намерение или грубая небрежность со стороны нашего руководства или руководителей или отказ от ответственности не разрешается законом по другим причинам.
График производства работ
При отсутствии гарантированных характеристик требования об ущербе также исключаются, если это не является целью гарантии, чтобы избежать косвенных убытков. В случае заказа и подтверждения заказа для установки, ремонта и обслуживания фотоэлектрических и солнечных тепловых систем заказчик должен обеспечить наличие достаточного количества черепицы в качестве запасных частей в соответствии с их типом и качеством подходит для замены поврежденных кирпичей или других кровельных компонентов во время сборки, ремонта и обслуживания фотоэлектрических и солнечных тепловых систем.
7.2. В случае срыва срока исполнения работ, предусмотренного в разделе 2 настоящего договора, по требованию заказчика подрядчик выплачивает неустойку % за каждый день просрочки от суммы выплаченного аванса, но не более % от стоимости договора.
7.3. За задержку оплаты более банковских дней после приема выполненных работ Заказчиком, Заказчик выплачивает пеню после предъявления требований Подрядчиком в размере % от суммы окончательного расчета за каждый день просрочки, но не более % от стоимости договора.
Заказчик обязан убедиться, что крыша его крыши и т.д. подходит и что механическое напряжение, связанное с установкой, ремонтом и обслуживанием фотоэлектрических и солнечных тепловых систем, обязательно выдерживает и не повреждается; В этом отношении мы несем ответственность только за намерение и грубую халатность.
Любые другие претензии или претензии покупателя против нас, кроме тех, которые регулируются в соответствии с пунктом и из-за материального дефекта, исключаются. В случае намерения и грубой небрежности мы несут ответственность в соответствии с правовыми нормами. В случае грубой небрежности мы несем ответственность за типично предсказуемый ущерб, но не превышаем 2, 5% от нашей продажной цены, если в отдельных случаях не может быть доказан более высокий ущерб. Это также относится к виновному нарушению материального договорного обязательства.
7.4. Споры по настоящему договору должны быть урегулированы по договоренностисторон и, в случае необходимости в претензионном порядке. Срок ответа на претензию календарных дней после ее получения. Если такая договоренность не достигнута, решение споров производится в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
7.5. Подрядчик гарантирует устранение за свой счет дефектов выполненных строительно-монтажных и ремонтных работ, появившихся в результате недостаточно качественно выполненных работ, в течение лет с момента подписания акта о сдаче-приемке выполненных работ при условии правильной эксплуатации.
Ответственность остается неизменной из-за отсутствия гарантированного имущества. Ответственность в соответствии с Законом об ответственности за продукцию и за другие телесные повреждения остается неизменной. Кстати, ответственность исключена. Если доставка невозможна, покупатель имеет право потребовать компенсацию, если мы не несем ответственности за невозможность. Требование о возмещении ущерба покупателю ограничено 2, 5% от стоимости той части поставки, которую невозможно поместить в надлежащее пользование из-за невозможности.
Это ограничение не применяется в случаях намерения, грубой небрежности или травмы жизни, конечности или здоровья, обязательной ответственности. Изменение бремени доказывания в ущерб покупателю не связано с этим. Право покупателя на выход из договора остается неизменным.
7.6. Односторонний порядок изменений настоящего договора не допускается. Во всем остальном, не предусмотренном договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.8. При выполнении дополнительных работ, не учтенных в смете, при увеличении затрат Подрядчика на выполняемые работы (подтвержденные документально), расчеты производятся с учетом дополнительных соглашений и дополнительных смет, подписанных Сторонами, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
Обязанности, закрепляемые за сторонами
Поскольку непредвиденные события значительно меняют экономический смысл или содержание поставки или оказывают значительное влияние на нашу деятельность, контракт будет скорректирован надлежащим образом добросовестно. Поскольку это не является экономически оправданным, мы имеем право отказаться от договора. Покупатель немедленно получает уведомление об этом праве на снятие средств, даже если продление срока поставки было первоначально согласовано с покупателем.
Мы являемся только посредниками, а не производителями, поэтому ответственность за упаковочный материал в соответствии с Уставной документацией, в частности обязательства по утилизации, не существует или обязательства по выбытию уже выплачены в любом случае с оплатой покупной цены производителю.
7.9. При изменении своих реквизитов Стороны обязаны известить друг друга в течение банковских дней.
на проведение ремонтно-отделочных работ в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик », с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию Заказчика работы по текущему ремонту помещений, общей площадью кв. м., расположенный по адресу: (далее – Объект), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить обусловленную Договором цену.
Все заявления, сделанные нами для планирования системы, должны пониматься только как рекомендации, за правильность и выполнимость которых мы не несем ответственности. Это касается, с одной стороны, технических деталей продуктов, которые направляются нам только изготовителем клиенту, так что для правильности этой информации ответственность с нашей стороны не существует. С другой стороны, предложения от нашей стороны об использовании конкретных продуктов или для сочетания различных продуктов должны быть проверены заказчиком с его собственной ответственностью.
1.2. Перечень и стоимость выполняемых по настоящему Договору работ определяются Сметой на выполнение ремонтно-отделочных работ (Приложением №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. Подрядчик по заданию Заказчика приобретает необходимые строительные, отделочные материалы для проведения ремонтных работ. Порядок расчетов Стороны отражают в Графике финансирования на приобретение строительных и отделочных материалов (Приложение №3), который является неотъемлемой частью настоящего договора. Подрядчик, в подтверждение расходования денежных средств на приобретение строительных и отделочных материалов, предоставляет Заказчику необходимую отчетную документацию (чеки, квитанции, товарные накладные и т.д.).
Срок и порядок оплаты
Претензии любого рода, в частности требования о возмещении убытков, возникшие в результате несовместимости ответственности клиента. выбранный состав продукта полностью исключается. Если мы возьмем на себя установку или сборку и ничего не договорились, покупатель будет нести все необходимые дополнительные расходы в дополнение к согласованному вознаграждению. Путевые расходы, расходы на транспортировку инструментов и личного багажа, а также поездки.
Право отзыва клиента на дистанционные контракты
Цены могут быть изменены без предварительного уведомления покупателя. Корректировки цен из-за ошибок как на счетах, так и на прейскурантах, накладных, подтверждениях и предложениях остаются зарезервированными для продавца. Отзыв не должен содержать обоснования и должен быть объявлен подрядчику в письменной форме или путем возврата предмета в течение двух недель; для соблюдения сроков своевременной отправки достаточно.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
2.1. Подрядчик обязан приступить к работе в сроки, установленные в п.4.1 настоящего договора.
2.2. Подрядчик обязуется в срок и качественно выполнить своими силами, инструментами, механизмами и материалами Заказчика ремонтные работы в полном соответствии с технической документацией и со Сметой на выполнение ремонтно-отделочных работ (Приложением №1).
2.3. Подрядчик несет ответственность за обеспечение работ материалами и оборудованием, а также за сохранность предоставляемых Заказчиком материалов или иного имущества Заказчика.
2.4. Подрядчик обязуется согласовывать предварительно с Заказчиком материалы и оборудование, которые Подрядчик предполагает использовать для выполнения работ по настоящему Договору.
2.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность не подлежащих демонтажу и ремонту систем и конструкций Объекта.
2.6. Подрядчик обязан передать вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации объекта или иного его использования.
2.7. Подрядчик имеет право выполнить и сдать работы досрочно.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором.
3.2. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставляемых Подрядчиком материалов.
3.3. Заказчик предоставляет помещение для хранения строительных материалов, инструмента и оборудования, используемых Подрядчиком при производстве работ и несет материальную ответственность за его сохранность.
3.4. Заказчик оставляет за собой право давать распоряжения по ходу выполнения работ и вносить необходимые изменения, которые он сочтет необходимыми для успешного и экономичного завершения работ.
3.5. Все замечания и распоряжения Заказчика, влекущие за собой изменения цены и сроков выполнения работ, оформляются Дополнительным Соглашением к настоящему Договору.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Подрядчик приступает к выполнению работ в течение рабочих дней с момента получения авансовых денежных средств от Заказчика.
4.2. Срок выполнения работ по настоящему Договору составляет рабочих дней с момента начала выполнения работ, предусмотренного п.4.1 настоящего договора (начальный срок выполнения работ «»2017 года, конечный срок «»2017 года).
5. ЦЕНА ДОГОВОРА
5.1. За выполненные Подрядчиком работы по настоящему Договору Заказчик выплачивает в соответствии со Сметой на выполнение ремонтно-отделочных работ (Приложение №1) денежную сумму в размере рублей.
6. СРОК И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1. Авансовые платежи в размере 50% от общей суммы, указанной в п.5.1 настоящего договора производятся Заказчиком в течение банковских дней с даты подписания настоящего договора.
6.2. За каждый выполненный этап работы Заказчик выплачивает Подрядчику денежную сумму, которая определяется сторонами в Календарном графике выполнения работ (Приложение №2) и в Смете на выполнение ремонтно-отделочных работ (Приложение №1). Денежная сумма за каждый этап выплачивается Заказчиком в течение дней после подписания Акта сдачи-приемки работ на этот этап (далее – Промежуточные акты сдачи-приемки работ). Промежуточные акты сдачи-приемки работ являются неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №4).
6.3. Окончательный расчет в размере % от общей суммы, указанной в п.5.1 настоящего договора рублей производится Заказчиком после окончания работ в течение банковских дней с даты подписания Акта выполненных работ (Приложение №5), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
7.1. Окончательная сдача результатов работ и их приемка оформляются Актом выполненных работ (Приложение №5), который подписывается обеими сторонами в течение рабочих дней после окончания работ.
7.2. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ и от подписания Акта выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность нормального использования объекта ремонта и не могут быть в дальнейшем устранены доступными средствами.
7.3. В случае отказа Заказчиком от подписания Акта выполненных работ при наличии замечаний к качеству выполненных работ об этом делается отметка в Акте и назначается разумный срок для устранения Подрядчиком недостатков.
7.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ переходит на Заказчика с момента подписания Акта выполненных работ.
7.5. В случае необоснованного отказа от подписания Акта выполненных работ со стороны Заказчика Подрядчик подписывает Акт выполненных работ в одностороннем порядке и в этом случае работы считаются выполненными и претензии по качеству выполненных работ не принимаются.
8. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
8.1. Подрядчик гарантирует достижение объектом ремонта указанных в технической документации показателей, соответствие его обязательным для сторон строительным нормам и правилам и возможность эксплуатации объекта в течение одного года.
8.2. Подрядчик несет ответственность за все недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они возникли вследствие неправильной его эксплуатации Заказчиком, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком, или привлеченными им третьими лицами.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от условий настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодными для нормального использования Заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в течение календарных дней.
9.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков договора по причинам, не оговоренным в настоящем Договоре, Заказчик вправе удержать из подлежащей к оплате суммы неустойку в размере % за каждый день просрочки от суммы Договора, но не более %.
9.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком стоимости работы по настоящему Договору, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере % за каждый день просрочки платежа от суммы Договора, но не более %.
9.4. Оплата неустойки не освобождает Стороны от ответственности по настоящему Договору.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1. Стороны освобождаются от ответственности в случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы.
10.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают внешние и чрезвычайные события, не существовавшие во время подписания Договора и возникшие помимо воли сторон, наступлению и действию которых стороны не могли воспрепятствовать с помощью таких мер и средств, применение которых в конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать от стороны, подвергшейся действию непреодолимой силы.
10.3. Непреодолимой силой признают стихийные бедствия и следующие события: война и военные действия, эпидемии, пожар, издание органом государственной власти или управления акта, в результате которого исполнение обязательства становиться невозможным или экономически нецелесообразным, а также другие события и обстоятельства, которые компетентные органы признают и объявят случаями непреодолимой силы.
10.4. Сторона, для которой исполнение обязательств по настоящему Договору стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в - дневный срок письменно (заказным письмом, телеграммой) уведомить об этом другую сторону, с указанием и подтверждением конкретных причин, по которым выполнение обязательств представляется невозможным.
10.5. Наступление обстоятельства непреодолимой силы, предусмотренные настоящим Договором, продлевает срок исполнения на период, соответствующий сроку действия этих обстоятельств и разумному сроку для устранения этих последствий.
10.6. Если обстоятельства непреодолимой силы, предусмотренные настоящим Договором, продлятся свыше месяцев, стороны должны договориться о судьбе настоящего Договора. В том случае, если стороны не придут к согласию, сторона, которая не затронута форс-мажорными обстоятельствами, вправе расторгнуть Договор без обращения в арбитражный суд, на основании письменного уведомления об этом (заказным письмом, телеграммой) другой стороны.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до момента окончательного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
11.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
11.3. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, предварительно разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае, если соглашение между сторонами не будет достигнуто, спор подлежит рассмотрению в судах города .
11.4. В случае несоблюдения графика выплат Заказчиком, Подрядчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор или продлить окончательный срок выполнения работ.
12. ГАРАНТИЯ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
12.1. Подрядчик гарантирует надлежащее исполнение работ по настоящему Договору в соответствии с действующими правилами, нормами и условиями настоящего Договора. Срок гарантийной эксплуатации составляет месяцев с даты подписания Акта выполненных работ обеими сторонами.
12.2. Если до истечения гарантийного срока выявляются недостатки, Заказчик информирует об этом Подрядчика и утверждает срок для устранения недостатков.
12.3. Факт устранения недостатков подтверждается в ходе специальной приемки представителем Заказчика.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик
Подрядчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:
